Суды напомнили: если просрочка произошла по вине государственного заказчика, причин для неустойки нет

Однако подрядчик платить не стал. Судебные инстанции поддержали его: заказчиком своевременно не была передана подрядчику необходимая документация для начала проведения работ, что привело к увеличению сроков их исполнения. Оснований для начисления неустойки не было.

Похожей позиции придерживается Верховный суд России, а также Арбитражный суд по Северо-Кавказскому округу.

Документы: Постановление АС Московского округа от 29.09.2021 по делу N А40-76912/2020

Постановление от 10 июня 2021 г. N 09АП-29794/2021

Определение от 21 июня 2021 г. N 307-ЭС21-9038

Постановление от 16 июня 2021 г. по делу N А53-38527/2020